抵房三方协议书怎么写17篇抵房三方协议书怎么写 使用说明： 1、使用时页眉处合同示范文本字样、文本编号、版本号请务必删除；2、使用时空格部分请填写完整；3、此版本仅为示范性合同，下面是小编为大家整理的抵房三方协议书怎么写17篇,供大家参考。
篇一：抵房三方协议书怎么写
使用说明：
1、使用时页眉处合同示范文本字样、文本编号、版本号请务必删除；2、使用时空格部分请填写完整；3、此版本仅为示范性合同，使用时请根据业务实际情况据实调整。
甲方（售房单位）：住所地：法定代表人：
抵扣协议书
乙方（施工单位）：法定代表人：住所地：
丙方（购房人）：
身份证号：
住所地：
鉴于：
1、丙方符合购房条件，拟购买甲方开发的
【项目】
号房屋（以下简称“该
房屋”），并与甲方签署购房合同，该房屋总价款为人民币
元(￥
)（以下
简称“购房款”）。
2、甲方对乙方负有到期债务。
现各方经友好协商，就甲方对乙方的到期债务与丙方对甲方的购房款债务相互抵扣事宜
达成如下协议，以资三方共同信守：
1.截止本协议签署时，甲方对乙方负有到期债务（乙方对甲方的到期债权）及本次抵扣金
额详见下表（表一）：
表一
1
序号1
合同名称
2
3
4
总计
合同编号
到期债权（人民币元）抵扣金额（人民币元）
2.各方同意将丙方对甲方的购房款债务与表一中甲方对乙方的到期债务进行冲抵，冲抵金
额为表一中冲抵金额总和。
3.债权债务转让及抵扣
3.1.乙方将表一中对甲方的相当于抵扣金额的到期债权转让给丙方，丙方获得乙方对甲方
的相当于抵扣金额的到期债权（即甲方对丙方负有到期债务）。到期债权金额、抵扣
金额见表一。
3.2.三方同意：丙方以受让的乙方对甲方的到期债权人民币
元(￥
)，冲抵
丙方因购买该房屋应向甲方支付的购房款人民币
元(￥
)。
4.财务票据的处理及购房合同的签署
4.1.本协议签订当日，乙方应依据表一中的相应合同按照抵扣金额向对应甲方开具等额合
法有效发票。
4.2.丙方应在本协议签订当日或之前与甲方签署该房屋的购房合同。
4.3.本合同签订后，甲方收到乙方按本协议第4.1款开具的合法有效发票及丙方按照甲方
要求与甲方签署该房屋的购房合同后
日内，甲方应按照抵扣金额总和向丙方开
具购房款的收款收据/发票。
4.4.各方按照上述约定开具相应发票后，视为丙方支付了该房屋相当于抵扣金额的购房
款，甲方与丙方就该房屋办理网签备案后，本协议约定抵扣即告完成。
4.5.乙方未能按照本协议约定开具发票的，视为丙方未能支付等额的购房款，丙方应按照
购房合同约定承担违约责任。
5.抵扣结果
5.1.抵扣完成后，甲方对乙方所负债务人民币【】，及丙方对甲方应付之购房款人民币
【】的支付义务，均履行完毕，且均视为按期完成了付款，任何一方均不得再
2
就该抵扣金额范围的债权债务向对方主张任何权利。5.2.购房款大于抵扣金额的差额款项共计人民币【】元（总购房款-抵扣金额总和），丙
方应按照购房合同的约定履行付款义务。6.本协议项下该房屋的销售事宜，本协议未约定的，按照该房屋购房合同约定执行；本协
议中有特别约定的，按本协议内容执行。甲方与乙方的债权债务除本协议另有约定外，仍以表一中的合同约定为准。7.因履行本协议所产生的各项税费，甲、乙、丙三方按法律法规规定各自承担已方应承担部分。8.与本协议有关的或因本协议产生的任何争议应由各方友好协商解决，协商不成的，应提交甲方所在地人民法院审理。9.本协议一式【】份，各方各执【】份，具有同等法律效力，本协议自各方签字盖章之日起生效。（本页以下无正文）
甲方：授权代表：签署时间：
年月日
乙方：授权代表：签署时间：
年月日
丙方：授权代表：签署时间：
年月日
3
篇二：抵房三方协议书怎么写
甲方（开发商）：乙方（建设方）：丙方（购房人）：
鉴于：1、甲乙双方于【】年【】月【】日签订了《【】工程总承包合同》（合同编号：【】），由乙方承建【】项目的总承包工程，截至本协议签订之日甲方共应付乙方工程款人民币【】元。2、乙方【】与丙方系【】关系。3、丙方决定向甲方购买位于【】项目
3、乙方和丙方内部的债权债务关系由其自行处理，与甲方无关，乙方和丙方承诺不因其内部纠纷影响商品房购销合同、以及本协议的执行，否则给甲方造成损失的，乙方和丙方应当承担赔偿责任；4、乙方保证，在承建的工程合同约定的保修期内，继续履行保修责任；5、本协议发生的争议由双方协商解决，协商不成由甲方住所地有管辖权的人民法院诉讼裁决；6、本协议自各方签字盖章之日起生效。本协议一式四份，甲方两份，乙方一份，丙方一份。均具有同等法律效力。
（以下无正文）
甲方：授权代表：乙方：授权代表：丙方：
签署日期：
年
月日
签订合同有哪些注意事项？合同的订立方式具体包括了书面形式、口头形式以及其他形式等等，但不管是以哪种方式来订立合同的，此时都有一些事项是需要当事人了解注意的。
一、核实确认对方当事人的主体资格1、合同对方为自然人：核实并复印、保存其身份证件（勿以名片代之），确认其真实身份、行为能力及资信状况，最好是以钱款两清的方式来交易，以避免风险。2、合同对方为“其他组织”：（1）对方当事人为个人合伙或个人独资企业，核对营业执照登记事项与其介绍情况是否一致；由合伙人及独资企业经办人签字盖公章。（2）法人筹备处：确认经办人身份及股东身份，加盖法人筹备处和股东公章。3、合同对方除加盖公章、私章外，要亲笔签名。（1）在履行合同的过程中涉及到对方人员签字的地方（如验收单上）都要注意签字方的身份，是否具有合法的授权委托书，否则签字可能会变为个人的行为，最好在涉及到对方签字的地方都加盖公司的印章加以确认。4、合同对方为法人：（1）到当地工商部门查询其工商注册资料并实地考察其公司情况，确定其真实性；特别注意营业执照上的公司名称，上对方名称和企业营业执照上的名称保持一致，还应注意公司的样章的名称和营业执照上的一致。（2）一般而言，合同上会要求有企业法定代表人的签字，在此应确认在此处签字的人的身份，如果不是法定代表有人，则应特别注意该人员是否有公司或法定代表人的授权委托书，并且应把授权委托书、合同书及个人的身份证明
放在一起保管，以保证签订合同的有效性。（3）应注意签约方的资信状况，以保证合同的有效履行。（4）签订合同必须加盖对方单位公章、合同专用章。
5、合同主体的考察方法（1）、签约对方的主体资格签约对方为企业时，则应注意企业下属部门，如企业各部、科、室等是不具备主体资格，不能签约的,如果签订了这样的合同可能会因为主体不适格而被认定无效；而企业的分支机构，如分厂、分公司、办事处等，则应看其是否具有对外开展业务资格（是否有授权）?是否有非法人营业执照?如果有授权或非企业法人营业执照才有签订合同的资格，对分公司、分厂、办事处的审查，除审查分支机构的履约能力外，还应审查公司的履约能力的情况，因为在分支机构无力承担责任的情况下，公司还应承担补充责任。看注册资本，是否与拟签合同标的额相称，如差别较大，则可能风险也较大，应加以注意；看企业经营范围，看拟签合同业务是否在经营范围内，不是，风险也较大；看企业的工商年检是否通过了工商部门年度检验，如果没有，则签定合同时风险也会较大。除以上的方式以外，还应依据营业执照中记载的情况，对公司的办公地点、人员、固定资产等进行实地考察和确认。2）、要核实对方资信情况在审核了对方的主体资格，没有问题后，则应核实签约对方的资信。核实资信的方式与签约对象是新客户还是老客户，有很大的区别，如果是老客户，则可以考虑与其签合同，但要核对其之前的履约的情况，如履约情况差，一般不能再与其签合同，既使签，也只能同时履行合同，既交货的同时付款的合同。如果交货期较长，则应要求对方先支付一定的履行保证金，并要求在交货的同时付清全部货款；对核对履约记录情况后，如履约情况一般或履行情况良好，则应考察其资信证明文件，除了交货的同时付款以外的合同，一般应要求对方提供资信证明文件，资信证明文件一般包括企业简介，营业执照，效
篇三：抵房三方协议书怎么写
抵房协议书三方:三方协议书抵房
抵房协议书甲方：（出卖人）乙方：（施工发包方）丙方：（施工承包方、买受人）法定代表：通讯地址：联系电话：鉴于，乙、丙双方于年月日签署了施工合同（下统称：《合同》），甲方为项目的开发商，丙方自愿购买甲方开发建设的项目号楼单元号商品房（下称：该商品房），且丙方同意乙方将《合同》项下应付的工程款直接支付给甲方，作为丙方购买甲方该商品房的购房款。就上述工程款抵房等相关事宜，经三方协商一致，达成如下协议：一、甲乙丙三方一致同意，将《合同》项下乙方应向丙方支付的部分工程款，在《合同》具备付款条件后由乙方直接支付给甲方，用于丙方购买该商品房的购房款。二、该商品房基本信息(1)项目基本情况：该房屋所处建设项目：
项目，【国有土地使用编号】为：，所在土地规划用途为：，土地使用年限自：。(2)该商品房明细：楼栋名称房号建筑面积（M2)套内面积（M2)建筑面积单价（元/M2)购房总价款（元)三、甲方保证甲方保证该商品房符合正常的对外销售条件，并不存在任何司法、行政上的权利限制，不会被任何
5、在该商品房交付时，如出现房屋面积预测与实测产生误差的，由甲方与丙方按照最终测绘面积如实结算并多退少补。
6、丙方可以在本协议签署后【365】日内确定该商品房的实际签约人并书面通知甲方，若丙方未按期通知或逾期通知甲方的，则视丙方放弃上述权利，且由丙方继续履行本协议。
五、甲丙双方一致同意，若丙方未按本协议约定与甲方签署该商品房预售/买卖合同的，则每逾期一日，丙方应向甲方支付该商品房总房款千分之一的违约金，若逾期超过30日的，甲方有权解除本协议，同时丙方应向甲方支付该商品房总房款20的违约金，甲方并有权将该商品房另行出售给任何
篇四：抵房三方协议书怎么写
房产类三方抵债协议
（用心整理的精品word文档，可以编辑，欢迎下载）作者：-----------------------------------------日期：------------------------------------------
word文档可以编辑！！放心下载！
三方协议书
甲方：
乙方：
丙方：
甲方与丙方于年月日签订了《
合同》，丙方作为供应方服务于甲方建
设的项目工程，现处于甲方支付丙方工程款阶段。同时甲方对乙方享受有债权，鉴于甲乙丙
三方互存债权债务关系，为满足三方合作需要，根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的
相关规定，甲、乙、丙三方当事人经友好协商就乙方以部分房屋抵偿甲方应付丙方工程款事宜
达成如下协议：
一、实物抵债情况：
1、甲、乙、丙三方一致同意乙方以下述房屋抵偿甲方应付丙方工程款，所抵偿的工程款共计
人民币。
乙方仅以抵债房屋对应的购房款抵偿甲方应付丙方的工程款，其他费用均应由丙方或者丙方指
定的第三方承担，包括但不限于契税、公共维修基金、物业管理费、取暖费等。
2、抵债房屋基本概况：
(1)该抵债房屋所处建设项目情况：
该抵债房屋所处建设项目（
项目）【国有土地使用证号】为：号，所在土地用途
为：，土地使用年限自年月日至年月日止。
(2)抵债房屋明细：
抵债房屋明细表：楼栋名称房号建筑面积（M2)套内面积（M2)
建筑面积单价（元/M2)
购房款（首付款）（元)
合计二、抵偿程序：
WORD2
word文档可以编辑！！放心下载！
1、上述房屋房款共计为:人民币，甲方应付丙方工程款项为人民币，两者差额款项为：人民
币，差额部分另行抵偿。
2、本协议签订之日起7日内，由乙方与丙方或丙方指定的第三方签订《商品房买卖合同》，
按照《商品房买卖合同》约定履行各自义务；在办理转移登记中所产生的税费由双方根据国家
规定各自负担；在签订《商品房买卖合同》时，相关房屋建筑面积、买卖价款均依据上述抵债
房屋基本情况的约定。
3、丙方或丙方指定的第三方在签署本补充协议和《商品房买卖合同》时，不再享有甲方为其
他购房者提供的任何优惠政策。因面积出现误差产生的房款多退少补事项，由乙方与上述抵债
房屋实际买受人按照最终测绘面积进行结算。
4、本协议签署之日起三日内，丙方向甲方开具与甲方应支付丙方工程款总价等额的工程款发
票。如丙方无法提供上述发票，乙方有权不与丙方或丙方指定的第三人签署《商品房买卖合
同》，且每逾期一日，丙方应当向甲方支付应开具发票金额千分之二的违约金，相应违约金甲
方有权自应支付丙方的工程款中扣除。
5、自乙方与丙方或丙方指定的第三方签订《商品房买卖合同》之日起，即视为甲方已支付应
付丙方的相应数额工程款及乙方已偿还甲方相应金额的债务。
三、三方切实履行本协议约定后。丙方不得就《
合同》中关于工程款支付、违约责
任的约定，向甲方主张任何权利、义务和责任；甲方亦不向乙方主张与抵债房屋总价款相同金
额的债权及偿还责任。
四、本协议履行中所发生的纠纷，各当事人应协商解决，协商不成的，向乙方所在地有管辖权
的人民法院起诉。
五、自甲、乙、丙三方签字盖章后生效。本协议一式陆份，三方各执贰份。
（以下无正文）
甲方（章）：
乙方（章）：
丙方（章）：
法定代表人：法定代表人：
法定代表人：
或委托代理人：或委托代理人：
或委托代理人：
开户银行：
账号：
地址：
邮编：
WORD3
word文档可以编辑！！放心下载！
电话/传真：日期：年月日日期：
年月日日期：
年月日
WORD4
篇五：抵房三方协议书怎么写
抵房协议书三方
抵房协议书甲方：
（出卖人）
乙方：
（施工发包方）
丙方：
（施工承包方、买受人）
法定代表：
通讯地址：
联系电话：
鉴于，乙、丙双方于
年月日签署了
施工合同（下统称：
《合同》），甲方为项目的开发商，丙方自愿购买甲方开发建设的项目
号楼单元号商品房（下称：该商品房），且丙方同意乙方将《合同》项
下应付的工程款直接支付给甲方，作为丙方购买甲方该商品房的购房款。就上述工
程款抵房等相关事宜，经三方协商一致，达成如下协议：
一、甲乙丙三方一致同意，将《合同》项下乙方应向丙方支付的部分工程
款，在《合同》具备付款条件后由乙方直接支付给甲方，用于丙方购买该商品房的
购房款。
二、该商品房基本信息(1)项目基本情况：
该房屋所处建设项目：
项目，【国有土地使用编号】为：
，所在土地规划用途为：
，土地使用年限自：
。
(2)该商品房明细：
楼栋名称房号建筑面积（M2)套内面积（M2)建筑面积单价（元/M2)购房
总价款（元)
三、甲方保证甲方保证该商品房符合正常的对外销售条件，
并不存在任何司法、行政上的权利限制，不会被任何
五、甲丙双方一致同意，若丙方未按本协议约定与甲方签署该商品房预售/买卖合同的，则每逾期一日，丙方应向甲方支付该商品房总房款千分之一的违约金，若逾期超过30日的，甲方有权解除本协议，同时丙方应向甲方支付该商品房总房款20的违约金，甲方并有权将该商品房另行出售给任何
篇六：抵房三方协议书怎么写
协议书
甲方：山西铭润建筑装饰工程有限公司法定代表人:乙方：林州市祥隆劳务有限公司法定代表人：丙方：阳城县铭泽房地产地产开发有限公司法定代表人：鉴于：
1、甲方系丙方阳城县芹池限价房项目金庭家园1标段施工单位,该工程已经完工，经甲、丙双方工程结算,丙方计划于年月日前向甲方支付工程合同签定的相应的工程进度款。
2、乙、丙双方于2016年月日签订《商品房买卖合同》（合同备案号为：),其中约定乙方购买丙方开发的1幢4单元402室商品房【1】套，乙方应于2016年月日前向丙方支付购房款人民币729064元.截止年月日，乙方已向丙方支付购房款元,尚有729064元购房款未付。
甲、乙、丙三方为促进上述商品房买卖合同及建设施工合同的顺利履行，维护各方的合法权益，现经协商一致，达成如下协议：
一、甲方、丙方一致同意:甲方将其依据建设工程施工合同约定享有要求丙方支付729064元工程款的债权于本协议生效当日转让给乙方，乙方自愿受让该债权。丙方签署本协议即视为甲方已履行完向丙方通知债权转让的义务，丙方已知悉甲、乙方之间的债权转让。丙方应向乙方支付该等金额的工程款.
二、根据上述工程款债权转让的约定，丙方应于年月日前向乙方支付工程款人民币729064元，结合乙方和丙方签订的《商品房买卖合同》的约定，乙方应于年月日前向丙方支付购房款人民币729064元，乙、丙双方同意于本协议生效当日抵销相互之间的人民币729064元债务.
四、上述债务抵销完成后,甲方向丙方开具金额为人民币729064元的工程款发票，丙方向乙方开具金额为人民币729064元的购房款发票。
共3页，第1页
五、甲、乙、丙三方一致同意，上述工程款、购房款债权转让仅为相应金额金钱债务的转让，并不影响任何一方依据相应的商品房买卖合同或建设工程施工合同的约定行使其他合同权利，或要求合同相对方承担其他合同义务。
甲方与乙方的债权债务关系由甲方和乙方自行约定或处理，双方保证该等约定或处理不影响本协议效力。
七、本协议未尽事宜，由协议各方协商一致后签订补充协议予以确定，补充协议与本协议效力相同。
八、本协议履行过程中发生争议的，由协议各方协商解决；协商不成的，各方均有权向乙方所购商品房的所在地人民法院起诉。
九、本协议一式陆份，自协议各方签字盖章后生效。协议各方均各持贰份，具有同等法律效力。（以下无正文）甲方：乙方:丙方：
签约时间：年月日
共3页，第2页
篇七：抵房三方协议书怎么写
抵房协议书
本协议由以下各方于年月日在签订：甲方：地址：电话：
乙方:地址:电话:
丙方：身份证号:地址：电话:
鉴于:1．甲方应乙方要求与丙方于年月日签订了一份编号为的《房屋认购协议》，丙方预定了
号商品房（下称“标的房屋”），总价款为人民币元，具体如下:
项目名称
房号
面积(m2)
单价（元/m2）
房屋总金额（元)
抵债金额（元）
合计
2．甲方与乙方签订了以下合同：
合同编号
合同内容
合同金额（元）抵房额（元）签订日期
依据上述施工合同,甲方应向乙方支付款项人民币元。
据此，各方经友好协商就上述“以房抵款"之事宜签订本协议：
1．债务抵销
1.1甲方依据施工合同应向乙方支付的款项人民币元，同丙方依据《房屋认购协议》（或《商品房买卖合同》）应向甲方支付的房屋总价款中的人民币元相抵销;
剩余购房款人民币元，丙方应于年月日前支付给甲方。1.2乙、丙方就前述款项的支付、商品房的归属、处置等问题达成的任何协议均与甲方无关。乙、丙两方因此产生的价款给付问题由二方自行解决，任何一方不得因此向甲方主张任何权利。
2．各方权利义务
2。1丙方应按甲方通知时间,同甲方签订《商品房买卖合同》。
2。2本协议签订当日，乙方应依据“施工合同”向甲方开具金额为人民币元的合法的工程款发票.
2.3若本合同项下预定商品房系甲方转让给乙方、丙方的特惠商品房，甲方无需承担涉及预定商品房的赔偿及《房屋认购协议》和/或《商品房买卖合同》项下任何违约责任，乙方和/或丙方不得依据《房屋认购协议》和/或《商品房买卖合同》就预定商品房向甲方主张任何权利。
2。4本协议生效后，任何一方擅自终止合同的，则违约方应向守约方支付标的房屋总价款20%的违约金。
2.5本协议签订之日起，预定商品房所产生的相关税费(包括但不限于契税、维修基金、物业管理费、采暖费、能源费等）均由乙、丙二方承担。
3．其他约定
3.1因本协议产生的纠纷,由各方协商解决,协商不成的，任何一方均有权向预定商品房所
在地人民法院提起诉讼。3.2本协议一式五份，自各方签字（或签章)之日起生效,甲方执二份,乙方执二份，丙方
执一份，具有同等的法律效力.（以下无正文）
甲方：乙方:丙方：
篇八：抵房三方协议书怎么写
.
协议书
甲方：山西铭润建筑装饰工程有限公司法定代表人：
乙方：林州市祥隆劳务有限公司法定代表人：
丙方：阳城县铭泽房地产地产开发有限公司法定代表人：
鉴于：
1、甲方系丙方阳城县芹池限价房项目金庭家园1标段施工单位，
该工程已经完工，经甲、丙双方工程结算，丙方计划于年月日前向甲
方支付工程合同签定的相应的工程进度款。
2、乙、丙双方于2016年月日签订《商品房买卖合同》（合同备案号
为：
），其中约定乙方购买丙方开发的
1幢4单元
402室商品房【1】套，乙方应于2016年月日前向丙方支付购房款人民币
729064元。截止年月日，乙方已向丙方支付购房款元，尚有729064
元购房款未付。
甲、乙、丙三方为促进上述商品房买卖合同及建设施工合同的顺利履行，维护各方的合法权益，现经协商一致，达成如下协议：
一、甲方、丙方一致同意：甲方将其依据建设工程施工合同约定享有要求丙方支付729064元工程款的债权于本协议生效当日转让给乙方，乙方自愿受让该债权。丙方签署本协议即视为甲方已履行完向丙方通知债权转让的义务，丙方
整理范本编辑word！
.
已知悉甲、乙方之间的债权转让。丙方应向乙方支付该等金额的工程款。
二、根据上述工程款债权转让的约定，丙方应于年月日前向乙方支付工程款人民币729064元，结合乙方和丙方签订的《商品房买卖合同》的约定，乙方应于年月日前向丙方支付购房款人民币729064元，乙、丙双方同意于本协议生效当日抵销相互之间的人民币729064元债务。
四、上述债务抵销完成后，甲方向丙方开具金额为人民币729064元的工程款发票，丙方向乙方开具金额为人民币729064元的购房款发票。
五、甲、乙、丙三方一致同意，上述工程款、购房款债权转让仅为相应金额金钱债务的转让，并不影响任何一方依据相应的商品房买卖合同或建设工程施工合同的约定行使其他合同权利，或要求合同相对方承担其他合同义务。
甲方与乙方的债权债务关系由甲方和乙方自行约定或处理，双方保证该等约定或处理不影响本协议效力。
七、本协议未尽事宜，由协议各方协商一致后签订补充协议予以确定，补充协议与本协议效力相同。
八、本协议履行过程中发生争议的，由协议各方协商解决；协商不成的，各方均有权向乙方所购商品房的所在地人民法院起诉。
九、本协议一式陆份，自协议各方签字盖章后生效。协议各方均各持贰份，具有同等法律效力。
整理范本编辑word！
（以下无正文）甲方：乙方：丙方：
.
签约时间：年月日
整理范本编辑word！
篇九：抵房三方协议书怎么写
协议书
甲方：镇江中南新锦城房地产发展有限公司法定代表人：住所地：乙方：棕稠园林股份有限公司上海分公司法定代表人：住所地：丙方：镇江新区厚德景观工程有限公司（刘刚）法定代表人：住所地：鉴于：
1、甲、乙双方于2014年11月签订了《镇江中南锦园二组团园林景观绿化工程》（合同编号：/）,目前甲方对乙方就该合同项下工程负有到期债务人民币711438.00元未予偿付；
2、乙、丙双方于2014年12月/日签订了《采购合同》（合同编号：），目前乙方对丙方就该合同项下货物负有到期债务人民币711438.00元未予偿付。
现就甲方拟将其开发的具备销售条件的房屋出售给丙方，以该购房款抵销甲、乙、丙三方之间互负债务的事宜，经三方充分协商，达成如下协议:
甲方将其开发的位于镇江市京口区清平路中南
御锦城3期29栋的1901号一房出售给丙方以该购房款抵偿甲方应付给乙方的相应工程款，同时，乙、丙方同意上述房屋应付给甲方的购房款与乙方应付给丙方的货款相应冲抵，即甲乙丙三方按本协议第三条确认的债务互相冲抵，未冲抵部分（如有）按本协议第六条执行。
二、上述房屋为商品房壹套房。本协议项下抵债房屋房号为1901号,建筑面积115.47平方米,作价人民币
711438.007Co
三、甲乙丙三方同意按上述房屋的作价冲抵相应欠款，即冲抵甲方对乙方的工程欠款人民币』14^02元，冲
抵乙方对丙方的货物欠款人民币71143&00元。
四、本协议签订后30天内,丙方应与甲方签订上述房屋的商品房买卖合同，房款以欠款充抵，乙方无须向甲方另行支付任何形式的购房款。同时甲方不得再将上述房屋转让、转租、转借他人。
五、本协议签订后，即视为丙方已向甲方支付了冲抵款等额的购房款、甲方已向乙方支付了冲抵款等额的工程款以及乙方已向丙方支付了冲抵款等额的货款。甲、乙、丙三方之间就本协议项下债权债务即告结清，三方互不追究责任。
六、如果上述冲抵款项不足以支付全额购房款，则剩余购房款人民币_/_元由丙方在签订商品房买卖合同之日起_/_天内以_/_方式支付给甲方，如甲方与丙方在上述房產药商品房讎合同中另有约定的，以甲、丙双方约定为准，与乙方无关。
七、在签订上述房屋的商品房买卖合同时，甲方应向丙方开具总额为人民币
711438.00元的购房款发票,乙方应向甲方开具总额为人民币711438.00元的工程款发票,丙方应向乙方开具总额为人民币711438.00元抵偿款项的货款发票。如果丙方还有剩余购房款需支付的，则由甲方在收款时直接开具给丙方。
八、甲方与丙方签订上述房屋的商品房买卖合同后,有关上述房屋的过户、使用等按法律规定需交纳的税费等其他费用、办理相关手续及发生的一切责任风险，均由甲、丙方依法各自承担，与乙方无关。
九、甲方保证上述房屋所有手续均合法，且具备销售条件、不存在包括抵押、查封等在内的任何权利纠纷,否则乙方有权单方解除本协议，要求甲方立即支付上述工程欠款及按《镇江中南锦园二组团园林景观绿化工程》合同约定承担各项违约责任，并赔偿由此造成乙方的全部经济损失。
十、如上述房屋所在土地、在建工程已由甲方向银行设立贷款抵押，甲方应如实告知，并且在甲方与丙方签订上述房屋的商品房买卖合同之前解除。
十一.对甲方与乙方就上述房屋签订的以房抵款协议（如有），丙方己经收到该合同复印件，并知悉其全部内容并自愿承担该合同中乙方与购房相关的一切合同义务及风险。
十二、若甲方与丙方未能按本合同约定签订上述房屋的商品房买卖合同或者签订上述房屋的商品房买卖合同后发生退房事件的，应由甲方和丙方共同协商并妥善解决，与乙方无关。
十三、本协议自甲、乙、丙三方签字盖章之日起生效。°十四、本协议一式三份，甲.乙.丙三方各执一份,具有同等法律效力。
（以下无正文）甲方：镇江中南新锦城房地产乙方：棕禍园林股份有限
公司丙方：镇江新区厚德景观发展有限公司工程有限公司授权代表：授权代表：签上海分公司订日期：签订日期:
授权代表：
签订日期：
篇十：抵房三方协议书怎么写
一经甲乙丙三方同意甲方以所建工程的小区1116号楼房屋折抵乙方工程款乙方转抵丙方丙方同意乙方以抵顶的房屋小区号楼抵顶塑钢门窗费用该房屋面积平米每平米价格元总房价二在本协议签订后甲方认可丙方享有与房屋预售合同中的购买人相同的权利甲方与其他购买人签订的制式房屋预售合同中规定的双方权利和义务的条款同样适用于本合同三方当事人
甲方（开发商）：乙方（塑钢门窗）：丙方（供货商）：
经甲乙丙在平等自愿的基础上达成如下协议：
一、经甲、乙、丙三方同意，甲方以所建工程的
小区1116号楼房屋折抵乙方工程款，
乙方转抵丙方，丙方同意乙方以抵顶的房屋
小区
号楼抵顶塑钢门窗费用，该房
屋面积平米，每平米价格
元，总房价
元。
二、在本协议签订后，甲方认可丙方享有与房屋预售合同中的购买人相同的权利，甲方与其他购
买人签订的制式房屋预售合同中规定的双方权利和义务的条款，同样适用于本合同三方当事
人。
三、本协议签订后，在甲方为所有购买人办理房屋产权证完毕之前，丙方可以随时变更购买人姓
名。
四、甲乙双方因履行建筑施工合同中发生争议与丙方无关。
五、本协议在生效后15日内，由乙方协助丙方与
签订《商铺房买卖合同》乙方承诺
丙方抵押房屋不存在其他事由被查封、抵押或出售等权利瑕疵；乙方保证抵债的房屋无产权上的
争议，并在未征得丙方书面告知的情况下，不得出售所抵债房屋。有关此商铺的具体情况，由丙
方与
签订的《商铺房买卖合同》中予以详细约定。
六、本协议签订后，乙方必须负责协助丙方办理所有有关该住房的手续及相关证件，并配合丙方
办理房产手续，相关费用由丙方承担，与甲、乙方无关。因办理房屋产权变更的所有事宜，均由
乙、丙双方自行协商，与甲方无关，丙方不得就此向甲方主张任何权利。
七、本合同三方签字后即生效，合同履行期内三方均不可违约，如任何一方发生违约均按合同交
纳总价的20%违约金。
八、甲乙丙三方发生合同纠纷时，可友好协商解决，如协商不成，由当地人民法院裁决。
九、本合同签字盖章后生效。
其他约定：
开发商（甲方）盖章：签字：电话：塑钢门窗（乙方）盖章：签字：电话：供货商（丙方）盖章：签字：电话：签订日期：年月日
签订合同有哪些注意事项？合同的订立方式具体包括了书面形式、口头形式以及其他形式等等，但不管是以哪种方式来订立合同的，此时都有一些事项是需要当事人了解注意的。
签合同的注意事项如下（使用时请删除）：一、在签订合同以前，经营者必须认真审查对方的真实身份和履约能力。二、审查合同公章与签字人的身份，确保合同是有效的。如果对方公章为法人的分支机构公章或内设机构，应要求其提供所属法人机构的授权书。对方在合同上签公章，并不能保证合同是有效的，还必须保证合同的签字人是对方的法定代表人或经法人授权的经办人。三、签订合同时应当严格审查合同的各项条款，有条件的不妨向专业人员咨询。根据合同诈骗的特点，为了防止对方利用合同条款来弄虚作假，应该严格审查合同各项条款以便使合同权利义务关系规范、明确，便于履行。四、约定违约条款，违约责任要量化为违约金或确定违约赔偿金的计算方法。五、约定争议管辖权条款，解决争议办法为协商、诉讼，约定由本
司所在地法院管辖或XX地区仲裁委员会仲裁。六、妥善保管对于证明双方之间合同具体内容具有证明力的下述资料：与合同签订和履行相关的发票、送货凭证、汇款凭证、验收记录、在磋商和履行过程中形成的电子邮件、传真、信函等资料。在合同履行过程中双方变更合作约定，包括数量、价款、交货、付款期限的，也要留下书面凭证。七、您在签订合同时可能为了确保合同履行而要求对方交付定金，由于“定金”具有特定法律含义，请您务必注明“定金”字样。您如果使用了“订金”、“保证金”等字样并且在合同中没有明确表述一旦对方违约将不予返还、一旦己方违约将双倍返还的内容，法院将无法将其作为定金看待。八、合同形式：合同的形式有书面形式、口头形式和其他形式。除了交货的同时负款的合同外，一般应以书面的形式签定合同，在以信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等形式签定合同时一定要要求以书面的形式做最后的确认，以避免双方在履行过程中发生分歧。当然如果当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同是成立并有效的，但这样的行为会给企业带来许多不必要的风险和麻烦，应当尽量的避免；九、签定合同时还应注意到重要细节1、保留好营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书、身份证复印件等有关可以证明身份的材料；2、盖公章时一定要清晰；3、合同中有修改的地方一定要签字盖章确认；4、无合同不交易经济形势变化导致部分企业不能正常履约，少数企业会利用企业之间合同手续上的欠缺逃避违约责任。完备的书面合同对于保证交易安全乃至维系与客户之间的长久关系十分重要。建议您尽可能与客户签署一式多份的书面合同，保持多份合同内容的完全一致并妥善保
存。
篇十一：抵房三方协议书怎么写
P> 协议书甲方：山西铭润建筑装饰工程法定代表人：
乙方：林州市祥隆劳务法定代表人：
丙方：阳城县铭泽房地产地产开发法定代表人：
精品文档
鉴于：
1、甲方系丙方阳城县芹池限价房工程金庭家园1标段施工单位，
该工程已经完工，经甲、丙双方工程结算，丙方方案于年月日前向甲
方支付工程合同签定的相应的工程进度款。
2、乙、丙双方于2021年月日签订【商品房买卖合同】〔合同备案号
为：
〕，其中约定乙方购置丙方开发的
1幢4单元
402室商品房【1】套，乙方应于2021年月日前向丙方支付购房款人民币
729064元。截止年月日，乙方已向丙方支付购房款元，尚有729064
元购房款未付。
甲、乙、丙三方为促进上述商品房买卖合同及建设施工合同的顺利履行，维护各方的合法权益，现经协商一致，达成如下协议：
一、甲方、丙方一致同意：甲方将其依据建设工程施工合同约定享有要求丙方支付729064元工程款的债权于本协议生效当日转让给乙方，乙方自愿受让该债权。丙方签署本协议即视为甲方已履行完向丙方通知债权转让的义务，丙方
.
精品文档
悉甲、乙方之间的债权转让。丙方应向乙方支付该等金额的工程款。
二、根据上述工程款债权转让的约定，丙方应于年月日前向乙方支付工程款人民币729064元，结合乙方和丙方签订的【商品房买卖合同】的约定，乙方应于年月日前向丙方支付购房款人民币729064元，乙、丙双方同意于本协议生效当日抵销相互之间的人民币729064元债务。
四、上述债务抵销完成后，甲方向丙方开具金额为人民币729064元的工程款发票，丙方向乙方开具金额为人民币729064元的购房款发票。
五、甲、乙、丙三方一致同意，上述工程款、购房款债权转让仅为相应金额金钱债务的转让，并不影响任何一方依据相应的商品房买卖合同或建设工程施工合同的约定行使其他合同权利，或要求合同相对方承当其他合同义务。
甲方与乙方的债权债务关系由甲方和乙方自行约定或处理，双方保证该等约定或处理不影响本协议效力。
七、本协议未尽事宜，由协议各方协商一致后签订补充协议予以确定，补充协议与本协议效力相同。
八、本协议履行过程中发生争议的，由协议各方协商解决；协商不成的，各方均有权向乙方所购商品房的所在地人民法院起诉。
九、本协议一式陆份，自协议各方签字盖章后生效。协议各方均各持贰份，具有同等法律效力。
.
〔以下无正文〕甲方：乙方：丙方：
精品文档
签约时间：年月日
.
篇十二：抵房三方协议书怎么写
P> 抵房协议书三方抵房协议书甲方：
（出卖人）
乙方：
（施工发包方）
丙方：
（施工承包方、买受人）
法定代表：
通讯地址：
联系电话：
鉴于，乙、丙双方
于年
月日签署了施工合同（下统称：《合同》），甲方
为
项目的开发商，丙方自愿购买甲方开发建设的项目
号楼单元号商品房（下称：该商品房），且丙方同意乙
方将《合同》项下应付的工程款直接支付给甲方，作为丙方购买
甲方该商品房的购房款。就上述工程款抵房等相关事宜，经三方
协商一致，达成如下协议：
一、甲乙丙三方一致同意，将《合同》项下乙方应向丙方支
付的部分工程款，在《合同》具备付款条后由乙方直接支付给甲
方，用于丙方购买该商品房的购房款。
二、该商品房基本信息
(1)项目基本情况：
该房屋所处建设项目：
项目，【国有土地使用编号】为：
，所在土地规划用途为：
，土地使用年限自：。
(2)该商品房明细：
楼栋名称房号建筑面积（M2)套内面积（M2)建筑面积单
价（元/M2)购房总价款（元)
三、甲方保证
甲方保证该商品房符合正常的对外销售条，并不存在任何司
法、行政上的权利限制，不会被任何
3、甲乙丙三方一致同意，在《合同》具备付款条后，乙方有权将《合同》项下任意一笔或几笔与该商品房购房款等额的工程款直接扣除并支付给甲方，用于冲抵丙方所购买甲方的该商品房的房款，在扣工程款的同时丙方应及时向乙方提供与被扣除工程款等额的合格施工发票。若《合同》项下的工程款不足以支付该商品房之房款的，差额部分的房款由丙方自筹资金并向甲方支付。乙方向甲方支付购房款的行为即视为乙方向丙方支付了《合同》项下工程款。
4、乙方在《合同》范围内代替丙方付清该商品房购房款后，若《合同》项下有剩余的工程款，则由乙方按照《合同》约定支付给丙方，同时丙方应向乙方提供等额的合格发票。
5、在该商品房交付时，如出现房屋面积预测与实测产生误差的，由甲方与丙方按照最终测绘面积如实结算并多退少补。
6、丙方可以在本协议签署后【365】日内确定该商品房的实际签约人并书面通知甲方，若丙方未按期通知或逾期通知甲方的，则视丙方放弃上述权利，且由丙方继续履行本协议。
五、甲丙双方一致同意，若丙方未按本协议约定与甲方签署该商品房预售/买卖合同的，则每逾期一日，丙方应向甲方支付该商品房总房款千分之一的违约金，若逾期超过30日的，甲方有权解除本协议，同时丙方应向甲方支付该商品房总房款20%的违约金，甲方并有权将该商品房另行出售给任何
六、本协议未涉及之事宜，三方均应各自按照《合同》或预
售/买卖合同约定执行。履行本协议产生争议的，各方应首先协商
解决，协商不成的，任何一方均应向本协议签订地人民法院提起
诉讼。
七、本协议壹式柒份，甲方持伍份、乙方持壹份、丙方持壹
份，经甲乙丙三方签字盖章后生效。
本协议签订地：北京市昌平区回龙观西大街35号院（以下
无正文）
甲方（章）：乙方（章）：丙方（章）：代理人：
托代理人：托代理人：
日期：
日期：
日期：
篇十三：抵房三方协议书怎么写
P> 232323若本合同项下预定商品房系甲方转让给乙方丙方的特惠商品房甲方无需承担涉若本合同项下预定商品房系甲方转让给乙方丙方的特惠商品房甲方无需承担涉若本合同项下预定商品房系甲方转让给乙方丙方的特惠商品房甲方无需承担涉及预定商品房的赔偿及房屋认购协议和及预定商品房的赔偿及房屋认购协议和及预定商品房的赔偿及房屋认购协议和或商品房买卖合同项下任何违约责任乙或商品房买卖合同项下任何违约责任乙或商品房买卖合同项下任何违约责任乙或丙方不得依据房屋认购协议和或丙方不得依据房屋认购协议和或丙方不得依据房屋认购协议和或商品房买卖合同就预定商品房向甲方主张或商品房买卖合同就预定商品房向甲方主张或商品房买卖合同就预定商品房向甲方主张任何权利本协议由以下各方于甲方：地址：电话：
乙方：地址：电话：
丙方：身份证号：地址：电话：
精选资料
抵房协议书
年月日在
签订：
鉴于：1．甲方应乙方要求与丙方于
《房屋认购协议》，丙方预定了元，具体如下：
年月日签订了一份编号为
的
号商品房（下称“标的房屋”），总价款为人民币
项目名称
房号
面积（m2）
单价（元/m2）
房屋总金额（元）
抵债金额（元）
合计2．甲方与乙方签订了以下合同：
可修改编辑
合同编号
合同内容
精选资料
合同金额（元）抵房额（元）签订日期
依据上述施工合同，甲方应向乙方支付款项人民币
元。
据此，各方经友好协商就上述“以房抵款”之事宜签订本协议：
1．债务抵销
1.1甲方依据施工合同应向乙方支付的款项人民币
元，同丙方依据《房屋认购
协议》（或《商品房买卖合同》）应向甲方支付的房屋总价款中的人民币
元相抵销；
剩余购房款人民币
元，丙方应于年月日前支付给甲方。
1.2乙、丙方就前述款项的支付、商品房的归属、处置等问题达成的任何协议均与甲方
无关。乙、丙两方因此产生的价款给付问题由二方自行解决，任何一方不得因此向甲方主张
任何权利。
2．各方权利义务
2.1丙方应按甲方通知时间，同甲方签订《商品房买卖合同》。
2.2本协议签订当日，乙方应依据“施工合同”向甲方开具金额为人民币
元的
合法的工程款发票。
2.3若本合同项下预定商品房系甲方转让给乙方、丙方的特惠商品房，甲方无需承担涉
及预定商品房的赔偿及《房屋认购协议》和/或《商品房买卖合同》项下任何违约责任，乙
方和/或丙方不得依据《房屋认购协议》和/或《商品房买卖合同》就预定商品房向甲方主张
任何权利。
2.4本协议生效后，任何一方擅自终止合同的，则违约方应向守约方支付标的房屋总价
款20%的违约金。
2.5本协议签订之日起，预定商品房所产生的相关税费（包括但不限于契税、维修基金、
物业管理费、采暖费、能源费等）均由乙、丙二方承担。
3．其他约定
可修改编辑
精选资料
3.1因本协议产生的纠纷，由各方协商解决，协商不成的，任何一方均有权向预定商品房所在地人民法院提起诉讼。
3.2本协议一式五份，自各方签字（或签章）之日起生效，甲方执二份，乙方执二份，丙方执一份，具有同等的法律效力。
（以下无正文）甲方：乙方：丙方：
可修改编辑
精选资料
THANKS!!!
致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课件等等打造全网一站式需求
欢迎您的下载，资料仅供参考
可修改编辑
篇十四：抵房三方协议书怎么写
P> 房产抵债协议甲方（债权人）：身份证号码：乙方（债务人）：身份证号码：丙方（抵债人）：身份证号码：甲、乙、丙三方就以物抵债事宜，经协商一致，达成本协议，共同遵守执行。
一、协议主旨
1.原债务情况甲乙双方于年月日签署《合同》（下称“原合同”），根据原合同，截至年月日，乙方对甲方有欠款共计人民币（大写）（￥元）（下称该债务）。欠款说明：。2.丙方自愿以自有财产清偿乙方所欠甲方的该债务。
二、用于抵债的房产
丙方提供下列房屋代为清偿乙方所欠甲方的债务。房屋地址：。房屋产权证号：。房屋其它情况说明：。（下称房屋）
三、抵债安排
1.丙方应于年月日前将房屋交付给甲方，并与甲方签署正式房屋买卖合同。房屋买卖合同的价款及相关安排应与本协议一致。2.丙方应于年月日前，负责办理房屋产权证书的有关手续，甲方协助提供资料，房屋办证所需税费由甲、丙双方按照法律规定各自负担。3.关于房屋抵债后的差额部分，各方同意按如下方式处理：
(1)房屋抵债金额与该债务金额相同，房屋抵债后，甲乙方该债务消灭。(2)房屋作价为人民币（大写）（￥元），房屋抵债后，甲方需在年月日前向丙方支付补偿款人民币（大写）（￥元），同时甲乙方
该债务消灭。
(3)房屋作价为人民币（大写）（￥元），房屋抵债后仍有部分欠未款人民币元。乙方应于年月日前向甲方付清该剩余欠款；乙方付清剩余欠款后，
甲乙方该债务消灭。
4.乙方丙方保证：(1)对抵债房屋拥有所有权，房屋产权无争议，亦不存在法律上的瑕疵。(2)丙方保证所交付的房屋及其土地使用权未设定抵押或权利受到其它限制。5.甲方有权要求丙方与甲方指定的第三方签署房屋买卖合同，并将房屋变更登记至甲方指定的第三方名下；该操作不影响本协议权利义务的履行，甲方指定的第三方取得房屋的，视为甲方取得房屋。
6.乙方丙方之间的权利义务安排由乙方丙方自行协商处理，另行签订文件，与甲方无关，不影响本协议的履行。
四、违约责任
1.因乙方或丙方原因，房屋未按本协议约定交付或变更登记且逾期超过30天的，甲方有权解除本协议，并继续要求乙方按照原合同支付欠款并承担相应违约责任。
2.合同任何一方违反本协议约定的，应承担全部违约责任；本协议另有约定的除外。
五、争议解决
1.本协议的签订、解释及其在履行过程中出现的、或与本协议有关的纠纷之解决，受中华人民共和国现行有效的法律约束。2.因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，按下列第种方式解决：
(1)提交位于约束力；
（地点）的
仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有
(2)依法向所在地有管辖权的人民法院起诉。3.本协议约定管辖与原合同约定不一致的，以本协议约定为准。
六、附则
1.本协议与原合同不一致的，以本协议为准。2.本协议自三方签署后生效。3.本协议一式三份，甲乙丙三方各执一份，具同等法律效力。
签署时间：年月日
甲方（签字或盖章）：
乙方（签字或盖章）：
丙方（签字或盖章）：
篇十五：抵房三方协议书怎么写
P> 三方工程款抵房协议书甲方(建设单位):住所地：乙方（分包商/材料供应商)：住所地：丙方（总承包商）：住所地：鉴于：
一、甲、丙双方于2013年1月25日签订了《建设工程施工合同》，由丙方承建甲方发包的＊＊＊***项目（以下简称“该项目”），根据合同及实际施工情况，甲方应向丙方支付工程款。
二、以下第*种情况：1、乙、丙双方于/年/月/日签订了《**＊***项目/工程分包合同》，丙方将该项目的/工程合法分包给乙方，根据合同及实际施工情况,丙方应向乙付工程款人民币：/元（大写:/）。2、乙、丙双方于2013年8月2日签订了《**＊**＊项目砂、石购销材料供应合同》，由乙方向丙方供应该项目所需的砂、石，根据合同及实际履行情况，丙方应向乙方支付材料款人民币：147325元（大写：壹拾肆万柒仟叁佰贰拾伍元整）.三、乙方要求甲方与乙方指定人员之间签订《*＊＊＊*＊＊住房买卖合同》，购买甲方开发建设的位于德阳市旌阳区岷山路188号的＊＊＊＊＊*项目住宅1套。现甲、乙、丙三方协商一致,均同意就债权转让及购房款抵销事宜达成以下协议：第一条乙方指定人员选定的房屋情况乙方指定人员(购房者）＊＊（身份证号码:＊＊＊＊*，联系电话:*＊**＊)向甲方购买的房屋为**＊＊＊*项目第4栋1单元32层4号房屋一套，建筑面积109。97㎡，购房单价3009元/㎡，购房总款人民币：
330900元(大写：叁拾叁万零玖佰元整)；
乙方指定人员(购房者)/（身份证号码:/，联系电话：/）
向甲方购买的房屋为＊**＊＊*项目第/栋/单元/层/号房屋一套，建筑
面积/㎡,购房单价/元/㎡，购房总款人民币：/元（大写：/）；
乙方指定人员（购房者)/(身份证号码：/，联系电话：/）
向甲方购买的房屋为“爱德华庭”二期济适用房项目第/栋/单元/层/
号房屋一套，建筑面积/㎡,购房单价/元/㎡，购房总款人民币:/
元（大写：/);
以上1套房屋总价款合计为人民币：330900元（大写:叁拾叁万
零玖佰元整)。
第二条款项的支付与抵销
乙方于/年/月/日向甲方缴纳定金人民币：/元（大
写：/）,签订《”爱德华庭”二期经济适用住房买卖合同》后该定
金转为房款；余款人民币/元(大写:
/）由乙方委托丙方向甲
方支付.
因甲方应向丙方支付＊*＊＊**项目的工程款为：人民币：147325元
(大写:壹拾肆万柒仟叁佰贰拾伍元整）,所以相互抵销,抵销金额为：人
民币：147325元(大写：壹拾肆万柒仟叁佰贰拾伍元整）,即：乙方
对丙方的债权和丙方对甲方的债权在人民币：147325元（大写：壹拾
肆万柒仟叁佰贰拾伍元整)的范围内消灭。如出现工程款不能完全抵销购
房款时，由乙方一次性现金交纳补齐;如果工程款超出购房款，超出部分仍
按本协议签订前的债权债务关系行使各自权利，履行各自义务。
第三条三方的权利义务
1、乙方应保证乙方指定人员符合****申请购买经济适用住房的条件，
乙方指定人员与甲方签订《＊＊****＊＊住房买卖合同》并配合办理相关手
续。若乙方或乙方指定人员不配合甲方办理相关手续，其后果由乙方或乙方
指定人员自行承担。
2、甲乙双方签订《****＊*＊＊买卖合同》且办理完相关抵销购房款及
购房手续后，甲方向乙方开具人民币:147325元(大写：壹拾肆万柒仟叁佰贰拾伍元整元)的购房收据；同时，丙方向甲方开具人民币：147325元(大写：壹拾肆万柒仟叁佰贰拾伍元整元）的工程发票，乙方向丙方开具人民币：147325元（大写：壹拾肆万柒仟叁佰贰拾伍元整元)的工程发票/材料供应发票。
第四条违约责任1、若乙方指定人员不符合＊**申请购买经济适用住房的购买条件或不配合甲方办理相关手续，其后果由乙方承担，甲方有权将上述房屋另行出售。2、甲、乙、丙三方共同确认，在签订本协议之日起30日内，三方须相互配合完成购房等相关手续，若未完成则甲方有权将上述房屋另行出售,乙方所交定金不予退还,三方仍按本协议签订前的债权债务关系行使各自权利，履行各自义务.第五条本协议是三方真实、合法、有效的意思表示,在协议履行中所发生的争议,由各当事人协商解决,协商不成，向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。第六条本协议经甲、乙、丙三方签字盖章后生效,本协议一式陆份,三方各执贰份,均具有同等法律效力。甲方(公章)：法定代表人：或项目负责人：经办人：乙方(公章）：法定代表人：或项目负责人：经办人：丙方(公章):法定代表人：
或项目负责人：
经办人：
签订地：成都市成华区
签订日期：年月日
我认可以上协议，本人完全符合德阳市申请购买经济适用住房的条件,
将及时配合甲方签订《＊＊****住房买卖合同》并配合办理相关手续。
乙方购房人员签名(捺印):
签订地：——-—
签订日期：年月日
篇十六：抵房三方协议书怎么写
P> 本协议由以下各方于抵房协议书
年月日在
签订：
甲方:地址:电话：乙方:地址:电话：丙方：身份证号：地址：电话:
鉴于:
1．甲方应乙方要求与丙方于
年月日签订了一份编号为
的
《房屋认购协议》,丙方预定了
号商品房（下称“标的房屋"),总价款为人民币
元,具体如下：
项目名称
房号
面积（m2)
单价（元/m2）
房屋总金额（元)
抵债金额（元)
合计
2．甲方与乙方签订了以下合同：
合同编号
合同内容
合同金额（元)
抵房额（元)签订日期
依据上述施工合同,甲方应向乙方支付款项人民币
元。
据此，各方经友好协商就上述“以房抵款"之事宜签订本协议：
1．债务抵销
1。1甲方依据施工合同应向乙方支付的款项人民币
元，同丙方依据《房屋认购
协议》（或《商品房买卖合同》）应向甲方支付的房屋总价款中的人民币
元相抵销;
剩余购房款人民币
元，丙方应于年月日前支付给甲方。
1。2乙、丙方就前述款项的支付、商品房的归属、处置等问题达成的任何协议均与甲
方无关。乙、丙两方因此产生的价款给付问题由二方自行解决，任何一方不得因此向甲方主
张任何权利.
2．各方权利义务
2。1丙方应按甲方通知时间,同甲方签订《商品房买卖合同》.
2。2本协议签订当日，乙方应依据“施工合同"向甲方开具金额为人民币
元的
合法的工程款发票。
2。3若本合同项下预定商品房系甲方转让给乙方、丙方的特惠商品房，甲方无需承担
涉及预定商品房的赔偿及《房屋认购协议》和/或《商品房买卖合同》项下任何违约责任，
乙方和/或丙方不得依据《房屋认购协议》和/或《商品房买卖合同》就预定商品房向甲方主
张任何权利.
2.4本协议生效后,任何一方擅自终止合同的，则违约方应向守约方支付标的房屋总价款
20%的违约金.
2.5本协议签订之日起,预定商品房所产生的相关税费（包括但不限于契税、维修基金、
物业管理费、采暖费、能源费等）均由乙、丙二方承担。
3．其他约定
3。1因本协议产生的纠纷,由各方协商解决，协商不成的，任何一方均有权向预定商品房所在地人民法院提起诉讼。
3。2本协议一式五份，自各方签字（或签章）之日起生效,甲方执二份，乙方执二份，丙方执一份,具有同等的法律效力。
（以下无正文）
甲方:乙方：
丙方:
篇十七：抵房三方协议书怎么写
P> 丙方签署本协议即视为甲方已履行完向丙方通知债权转让的义务丙方日前向乙方支付工程款人民币729064元结合乙方和丙方签订的商品房买卖合同的约定乙方应于日前向丙方支付购房款人民币729064元乙丙双方同意于本协议生效当日抵销相互之间的人民币729064元债务已知悉甲乙方之间的债权转让.
协议书
甲方：山西铭润建筑装饰工程有限公司法定代表人：
乙方：林州市祥隆劳务有限公司法定代表人：
丙方：阳城县铭泽房地产地产开发有限公司法定代表人：
鉴于：
1、甲方系丙方阳城县芹池限价房项目金庭家园1标段施工单位，
该工程已经完工，经甲、丙双方工程结算，丙方计划于年月日前向甲
方支付工程合同签定的相应的工程进度款。
2、乙、丙双方于2016年月日签订《商品房买卖合同》（合同备案号
为：
），其中约定乙方购买丙方开发的
1幢4单元
402室商品房【1】套，乙方应于2016年月日前向丙方支付购房款人民币
729064元。截止年月日，乙方已向丙方支付购房款元，尚有729064
元购房款未付。
甲、乙、丙三方为促进上述商品房买卖合同及建设施工合同的顺利履行，维护各方的合法权益，现经协商一致，达成如下协议：
一、甲方、丙方一致同意：甲方将其依据建设工程施工合同约定享有要求丙方支付729064元工程款的债权于本协议生效当日转让给乙方，乙方自愿受让该债权。丙方签署本协议即视为甲方已履行完向丙方通知债权转让的义务，丙方
整理范本编辑word！
.
已知悉甲、乙方之间的债权转让。丙方应向乙方支付该等金额的工程款。
二、根据上述工程款债权转让的约定，丙方应于年月日前向乙方支付工程款人民币729064元，结合乙方和丙方签订的《商品房买卖合同》的约定，乙方应于年月日前向丙方支付购房款人民币729064元，乙、丙双方同意于本协议生效当日抵销相互之间的人民币729064元债务。
四、上述债务抵销完成后，甲方向丙方开具金额为人民币729064元的工程款发票，丙方向乙方开具金额为人民币729064元的购房款发票。
五、甲、乙、丙三方一致同意，上述工程款、购房款债权转让仅为相应金额金钱债务的转让，并不影响任何一方依据相应的商品房买卖合同或建设工程施工合同的约定行使其他合同权利，或要求合同相对方承担其他合同义务。
甲方与乙方的债权债务关系由甲方和乙方自行约定或处理，双方保证该等约定或处理不影响本协议效力。
七、本协议未尽事宜，由协议各方协商一致后签订补充协议予以确定，补充协议与本协议效力相同。
八、本协议履行过程中发生争议的，由协议各方协商解决；协商不成的，各方均有权向乙方所购商品房的所在地人民法院起诉。
九、本协议一式陆份，自协议各方签字盖章后生效。协议各方均各持贰份，具有同等法律效力。
整理范本编辑word！
（以下无正文）甲方：乙方：丙方：
.
签约时间：年月日
整理范本编辑word！
推荐访问: 抵房三方协议书怎么写 协议书 三方